En route vers Nungesser II: le Stade du Hainaut

Incompréhensible cette histoire... Shocked

C'est inimaginable qu'on puisse annuler le permis de construire d'une construction déjà si avancée affraid

Sujet: au Mar 6 Oct 2009 - 13:39

malik a écrit:: c'est mort....

quel gâchis!!!!

pufffffffff...........

Si il se confirme que le permis de construire est annulé, cela ne remet pas en cause le projet. Le construction du stade ira bien à son terme. Mais la fin du chantier sera d'autant repoussé que le nouveau permis soit repoussé, Averc le surcout qui va en suivre ... Les riverains qui sont aussi des contribuables vont voir la douloureuses ...
Et finalement le stade sera bien construit au bout de leur jardin ... Ce qui est ennuyant c'est que Val Métropole a laisser commencer les travaux alors qu'il y avait un recours des riverains ...
Voila il aurait été préférable de faire le stade au Mont Houy cela aurait été plus pénard ...

apparemment la mairie n'a pas jouer le jeu dans l'obtention du permis, et il semble qu'elle a délibérement passé sous silence certaines aspects (vestiges Vauban entre autre)

Je ne suis pas sûr que le chantier aille au bout ; à la lecture de l'article de bakchich, c'est loin d'être évident.

Les riverains ont fait une pétition contre le projet.
Les sup', les amis de VA, les habitants de valenciennes, les habitants de la métropole peuvent également réaliser une pétition qui demande la reprise des travaux afin que le stade se termine au plus vite et que l'on limite les frais.
Et pourquoi pas organiser un referendum dans la métropole, c'est à la mode en ce moment...

Si tout ce qui est dit dans cet article s'avère exact... la mairie va devoir s'expliquer sur pas mal de points. Sans oublier le gâchis financier causé par cette sombre affaire de permis obtenu avec l'opération du Saint-Esprit...

Vraiment un gros merdier.

Après un coup pareil, des têtes vont devoir tomber. Assurément.

Tu parles de vestiges ... un petit bloc qui est toujours accesibles puisque le long de l'allée pietonne. Mais bon Val métropole on prit cela à la légére et voila comment nous nous en retrouvons la ...

P*tain de riverain de m*rde!!! Evil or Very Mad

Aucune réaction officielle??
silence radio au club, à la mairie, à Valenciennes Métropole. scratch

c'est la Corée du nord?

Ils préparent la contre-attaque?

la voix du Nord a écrit:: Stade Nungesser II / mardi 13.10.2009, 19:36 -

L'agglomération Valenciennes Métropole, qui pilote le chantier, a confirmé aujourd'hui par un communiqué que c'est ce jeudi 15 octobre que la cour administrative de Douai se penchera sur l'appel en référé lancé par l'agglomération valenciennoise.

Une forme de contre-attaque juridique après la décision prise en juillet par le tribunal administratif de Lille qui avait annulé le permis de construire du futur stade Nungesser II et donc mis le chantier à l'arrêt. Si les juges se prononcent demain, leur décision ne sera pas en revanche connue immédiatement. Il faudra donc attendre encore pour savoir quand le chantier du stade redémarrera

malik a écrit:

la voix du Nord a écrit:: Stade Nungesser II / mardi 13.10.2009, 19:36 -

L'agglomération Valenciennes Métropole, qui pilote le chantier, a confirmé aujourd'hui par un communiqué que c'est ce jeudi 15 octobre que la cour administrative de Douai se penchera sur l'appel en référé lancé par l'agglomération valenciennoise.

Une forme de contre-attaque juridique après la décision prise en juillet par le tribunal administratif de Lille qui avait annulé le permis de construire du futur stade Nungesser II et donc mis le chantier à l'arrêt. Si les juges se prononcent demain, leur décision ne sera pas en revanche connue immédiatement. Il faudra donc attendre encore pour savoir quand le chantier du stade redémarrera

tu as donc ta réponse malik aucune décision n'a été prise pour l'instant donc ceci expique cela pas de commentaire quand il n'y a pas de décision de prise normal ...

La Voix du Nord a écrit:: Nungesser 2 : les enjeux financiers font monter la pression sur la cour administrative d'appel
vendredi 16.10.2009, 05:02 -

Chaque jour de suspension qui passe, ce sont 10 000 E supplémentaires qui s'envolent. On comprend mieux les espoirs fondés par le maître d'ouvrage du chantier de Nungesser 2, Valenciennes Métropole, à ce que sa demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille soit prise en considération. La cour administrative d'appel de Douai, qui s'en est saisie hier matin, rendra son jugement dans le mois à venir.

Plus de trois mois après la décision de première instance, on notera au passage que la procédure d'urgence n'a plus... d'urgent que le nom.

Valenciennes Métropole, qui aurait déjà englouti 28 millions d'euros sur les 60 que coûtera au final le nouveau stade, perd de l'argent, donc. Hier matin, à l'audience, cet élément essentiel du dossier a été rappelé avec suffisamment de force aux juges de la cour administrative d'appel pour qu'ils ne le perdent pas de vue au moment de prendre leur décision, attendue dans les deux à quatre semaines qui viennent.

Sur la fin, les échanges sont allés bien au-delà du cadre dans lequel ils s'étaient jusque-là cantonnés. La possibilité que le jugement prononcé le 9 juillet par le tribunal administratif puisse être confirmé sur le fond par la cour d'appel (l'audience en question pourrait se tenir fin janvier, début février) venait d'être évoquée, et le coup est parti comme ça : pour la première fois, l'hypothèse de la déconstruction du stade est venue sur le tapis, après que Me Gros, défenseur des intérêts de la ville de Valenciennes et de l'agglo, a agité le spectre « d'une friche de stade à moitié bâti ». « Vous en auriez un peu la responsabilité ! », asséna-t-il, péremptoire, à la figure des juges.

Quelques instants plus tard, à la sortie de la salle d'audience, ni Michel Vermeersch, le porte-parole de Citoyens à Nungesser, ni Me Bodart, l'avocat de l'association de défense des riverains, n'accordèrent d'importance à cet effet de manche, peu en rapport avec la sérénité censée présider à la bonne marche de la justice. « La déconstruction ? La question ne se pose même pas à ce stade. » Trop d'étapes restent à franchir, à commencer par cette demande de sursis à exécution, dont il était uniquement question hier. Les uns et les autres ont répondu aux griefs soulevés par le tribunal administratif qui, dans le secret du délibéré, avait sorti de son chapeau un motif d'annulation supplémentaire du permis de construire - en plus des deux précédemment avancés, l'absence d'étude d'impact acoustique pour les soirées de concert et la non prise en compte des vestiges archéologiques tout proches.

C'est que la construction du stade Nungesser 2 n'est pas compatible avec le plan local d'urbanisme, lequel a réservé de longue date l'emplacement pour ce qu'on appelle « la tangentielle sud », vague rocade visant à connecter la D 73 à Anzin. Peu importe que le projet stagne au fond des cartons, le fait est qu'on parle ici d'une zone réservée, et qu'aucune modification préalable du PLU n'est intervenue, a rappelé le rapporteur.

Les mémoires rédigés par les deux parties se sont amoncelés depuis le 9 juillet, sans infléchir la tendance dessinée à Lille. Soutenu par Me Bodart, l'ex-commissaire du gouvernement n'y a pas vu le moindre motif de révoquer le jugement prononcé en première instance. Mes Gros et Deharbe, pour la défense des « appelants », ont beau s'y être mis à deux hier, on doute que leurs arguments aient suffisamment porté pour balayer tout ça comme un vulgaire fétu de paille. •
PAR SÉBASTIEN CHÉDOZEAU

L'Observateur du Valenciennois a écrit:: Valenciennes : C'est mal engagé pour la reprise des travaux à Nungesser

Le recours de l'Agglo visant à reprendre les travaux sur le chantier de Nungesser 2 a été examiné jeudi 15 octobre par la Cour administrative d'appel de Douai.

C'est hier, jeudi 15 octobre, qu'a été examiné à la Cour administrative d'appel de Douai le recours formé par Valenciennes Métropole contre la suspension des travaux sur le chantier de Nungesser 2, effective depuis le début du mois d'août dernier.
Et les choses n'ont guère évolué depuis le 9 juillet, date du jugement en première instance au tribunal administratif de Lille, à l'origine de l'annulation du permis de construire. Concrètement, le rapporteur public a demandé que la demande de sursis à exécution formulée par l'Agglo, maître d'ouvrage et propriétaire du futur stade, ne soit pas accordée.

Un retard qui coûte entre 400 000 et 450 000 euros par mois à l'Agglo
De son côté, Me Gros, l'avocat de Valenciennes Métropole, a mis dans la balance le coût financier induit par l'arrêt des travaux : «entre 400 000 et 450 000 euros mensuels» dus au gardiennage, au chômage technique des ouvriers travaillant sur le chantier et aux éventuelles pénalités de retard.
Sur la base de cette fourchette et pour les seuls mois d'août, septembre et octobre, l'arrêt du chantier a par conséquent déjà coûté 1,2 à 1,3 million d'euros. Un surcoût auquel devra faire face Valenciennes Métropole, porteur et principal financeur du projet (loin devant la Région, engagée à hauteur de 15 M d'euros et l'Europe à hauteur d'1 M d'euros). Pour rappel, le coût de Nungesser 2 était estimé à 74 millions d'euros avant l'annulation du permis de construire.
La décision d'une éventuelle reprise des travaux sera rendue sous deux à quatre semaines, soit le 30 octobre au plus tôt, mi-novembre au plus tard, sous réserve que les avocats des deux parties (Valenciennes Métropole et l'association «Citoyens à Nungesser») ne versent pas d'autres pièces au dossier d'ici là.
Demande de sursis à exécution mis à part, une date a également été fixée pour le jugement en appel de l'affaire sur le fond. Cette audience devrait intervenir fin janvier ou début février 2010. Seront alors une nouvelle fois examinés les griefs des riverains de l'association «Citoyens à Nungesser» et les solutions envisagées par Valenciennes Métropole pour y remédier (insuffisance des études d'impact en matière de nuisance sonore liées à l'accueil de spectacles autres que des matchs de football, existence de vestiges de remparts Vauban à proximité du stade et empiétement de l'enceinte de l'équipement sportif sur un ancien projet de liaison interquartiers inscrit au SCOT (schéma de cohérence territorial) de la ville de Valenciennes).

«Une friche industrielle à 28 M d'euros»
Me Gros, avocat de Valenciennes Métropole, a d'ores et déjà mis en garde la Cour d'appel contre un éventuel jugement défavorable. Une telle décision conduirait selon lui à une première en France : l'existence d'une friche industrielle à 28 millions d'euros, vouée à la démolition, en plein coeur d'une ville... «Vous en auriez un peu la responsabilité», a-t-il ainsi déclaré à l'attention du président de la Cour administrative d'appel, selon nos confrères de France Bleu Nord qui assistaient aux débats.
Le match entre les riverains du quartier Nungesser et Valenciennes Métropole est quoi qu'il en soit loin d'être terminé.
Après l'arrêt de la Cour d'appel pourrait être saisie la Cour de cassation par l'une ou l'autre des parties. Des prolongations sont donc envisageables, au-delà de l'audience du début de l'année 2010.

Pierre Chemel

----

Valérie Létard : «Chaque point peut être solutionné»
Interrogée sur le sujet dans le cadre d'un tour d'horizon de l'actualité locale et politique que vous pourrez lire dans l'édition du 23 octobre de l'Observateur du Valenciennois, la présidente de Valenciennes Métropole ne veut surtout pas céder au pessimisme : «Les points abordés par le tribunal administratif sont des sujets purement techniques. Tous peuvent être solutionnés et trouver une issue favorable». Pour Valérie Létard, le stade Nungesser 2 n'est ni le premier ni le dernier équipement public d'envergure à faire l'objet de contentieux : «Les intérêts particuliers s'opposent souvent dans pareils cas à la volonté générale. C'est une réalité que l'on retrouve sur tous les grands projets structurants et qu'il faut respecter». «Ce que je note simplement, déclare Valérie Létard, c'est que longtemps, lorsqu'on a décrit l'équipement sportif polyvalent idéal, implanté en coeur de ville, intégrant une reconquête de friches, en liaison avec les transports en commun, dans une logique de développement durable, on n'a ni plus ni moins fait le portrait du stade Nungesser».
Sur le plan judiciaire, Valérie Létard rendra public les décisions qui seront prises par Valenciennes Métropole une fois que la Cour d'appel se sera prononcée (fin octobre ou mi-novembre, Ndlr). «La moindre des choses est de respecter le calendrier de la Justice», a-t-elle conclu.
Propos recueillis par P.Ch.

----

Nungesser 2 : historique de l'affaire

Juin 2008 : début des travaux.
9 juillet 2009 : annulation du permis de construire par le tribunal administratif de Lille pour «insuffisance d'études d'impact» à la suite du recours déposé par l'association «Citoyens à Nungesser», défendue par Maître Pierre-Etienne Bodart, et présidée par Michel Vermeersch.
16 juillet 2009 : Valenciennes Métropole dépose un recours devant la Cour administrative d'appel de Douai (Nord) destiné à faire rejuger l'affaire sur le fond. Une démarche accompagnée d'une demande de sursis à exécution du jugement, destinée à permettre la poursuite des travaux dans l'attente des résultats de la procédure d'appel.
3 août 2009 : le chantier est déserté par les ouvriers après travaux de mise en sécurité de la charpente métallique.
15 octobre 2009 : examen de la demande de sursis à exécution du jugement par la Cour administrative d'appel de Douai.
Fin octobre - mi-novembre 2009 : rendu de la décision relative à la demande de sursis à exécution.
Fin janvier ou début février 2010 : date du jugement en appel.

Joli feuilleton qui met tout le monde dans l'embarras... 2010/2011 dans le nouveau Nungesser, c'est mal parti je crois... pale

Il était prévu pour quand nungesser 2 ?

juin 2010, je crois.

malik a écrit:: juin 2010, je crois.

Décembre-Janvier plutot. pale

loic_va a écrit:

malik a écrit:: juin 2010, je crois.

Décembre-Janvier plutot. pale

non, c'était prévu pour juin 2010

L'equipe a écrit:: Foot - L1 - VA Nungesser II : nouveau permis ?

La construction du stade Nungesser II étant au point mort en raison de décisions de justice, les élus de l'agglomération valenciennoise ont décidé de déposer, début décembre, une nouvelle demande de permis de construire. «Cette nouvelle demande prend naturellement en compte les points soulevés par le tribunal administratif, tant au plan de l'étude d'impact que du permis de construire en tant que tel, précise un communiqué publié jeudi. En particulier, les interrogations liées à l'emplacement réservé à la future liaison inter-quartiers sont désormais levées. Ce nouveau permis donnera naturellement lieu à une nouvelle enquête publique qui aura lieu en janvier 2010».

Le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille, qui avait annulé le permis de construire de Nungesser II, a été rejeté par la Cour administrative d'appel de Douai et l'appel interjeté par Valenciennes Métropole, le maître d'oeuvre, est toujours en cours. C'est parce que celui-ci ne pourra être jugé que dans plusieurs mois que les élus ont pris les devants pour accélérer les choses. Valenciennes Métropole espère pouvoir faire reprendre en mars 2010 les travaux de construction du stade, situé derrière la tribune Pouille de l'actuel et vétuste Nungesser. Si tel est le cas, plus de six mois auront été perdus et le VAFC ne pourra, au mieux, prendre possession de son nouvel équipement début 2011. - O. Mai.

c'est bien, les élus se bougent le cul, pour une fois Rolling Eyes

en fait la findes travaux été programmé pour mars avril mais la cela repousse de 6 mois avec le nouveau permis de construire donc environ dans un an pour la fin des travaux ...

Sa fait longtemps que Va attend son nouveau stade

pascalou14 a écrit:: Sa fait longtemps que Va attend son nouveau stade

Sans blague? Rolling Eyes

c'était une question, ou bien une affirmation?? scratch

En route vers Nungesser II: le Stade du Hainaut - Page 8 Gs_4e1a9

En tout cas, ça fait moins longtemps que les lillois.

Il est temps que ça reprenne!

Citation :: Foot - L1 - VA
Nungesser II : nouveau permis
Valenciennes Métropole a annoncé avoir déposé un nouveau permis de construire pour le Stade Nungesser II. Le chantier avait été interrompu il y a six mois suite aux contestations d'une association de riverains qui réclamait une étude approfondie sur les nuisances sonores. Selon une source proche du dossier, la nouvelle demande faite lundi «devrait répondre aux interrogations sur la voirie, les nuisances sonores et les vestiges archéologiques» qui avaient motivé la décision du tribunal administratif de Lille de suspendre les travaux en juillet 2009, alors qu'ils étaient avancés aux deux-tiers.

Valenciennes Métropole table désormais sur une reprise «très vraisemblable» du chantier en mai, pour une livraison en janvier 2011, soit un peu moins d'un an après la date initialement escomptée de fin des travaux. L'impact financier du retard (gardiennage, chômage) est estimé à 3 ou 4% du budget total du projet (75 millions d'euros). Nungesser II, prévu pour accueillir 25.000 personnes, est situé à environ 200 mètres de l'actuel stade Nungesser. (Avec AFP)

En espèrant qu'il ne soit pas de nouveau interrompu

+ de 400 000 € de frais par moi depuis la fin des travaux quelle honte comment gaspiller l'argent public

Ca sent encore l'appel des riverains... Evil or Very Mad

» ... en route vers Delaune II
» Projet Nungesser 2 annulé par le tribunal de Lille!
» [JO 2008] Cyclisme : Route
» Championnat du monde sur route
» video ambiance à nungesser